關于裝修合同 篇一
家庭裝修過程中會出現各種制衡裝修公司與業主的文書,其中最具效力的就是裝修合同,但是很多業主對于裝修合同的簽訂與審核都缺乏經驗,如何保障自身的基本利益呢?在簽訂合同的時候,不僅要搞清楚每個款項的實際意義,還要明確具體的。施工工藝以及材料用量,以免在裝修過程中發生糾紛。除了這些還要注意哪些細節問題呢?
裝修合同簽訂要點一:工程數量
一般有兩種方法可以確定具體工程數量,具體方法如下:
(1)按實際測量后,加入損耗量,在合同內標定。日后不再另行計算。
(2)按單價,再乘以實際工程量。這是一種做多少算多少的做法。
建議用方法(1),在簽訂合同前確認工程數量,然后在合同內標明,以防一些奸商用“低預算高結算”的伎倆詐財。
裝修合同簽訂要點二:關于違約
不管是業主違約,還是裝修公司違約,都可以用經濟手段進行懲罰和賠償。一般違約金大約是工程總額的千分之一至三。但需要提醒的是,要注意這個千分之幾的寫法。有一些人故意在千分之幾后面加上元字。這就等于實際的罰款為一(或幾)元的千分之幾,即幾厘錢,一分錢都不夠。
裝修合同簽訂要點三:管理費用
所謂的裝修管理費用包括小區管理處收取的各種行政管理費用。有一些管理處對有些項目不一定收費;有一些亂收費的管理處卻無處不鉆,收費的名目很多,如管理押金、垃圾清運費、施工保潔費、通道粉刷費、公共設施維護費、電梯使用費、工人管理費(/日)、出入證押金、出入證費、臨時戶 口辦證費等。亂收費的管理處是最令裝修公司頭痛的,所以越來越多的裝修公司要求這些費用由業主支付,不再計算入工程預算之中。
裝修合同簽訂要點四:稅金
在絕大部分城市,稅金是在裝修公司的營業收入中收取的。深圳市近兩年開始收取專門的裝修稅,它是通過大廈或小區管理處收取的,而不是通過企業報稅的形式收取的。這些,都有必要明確承擔者。
裝修合同簽訂要點五:簽章
由于目前裝修市場操作上的混亂,有些所謂裝修公司實際上是掛靠或假冒某裝修公司的名義,因此筆者建議,業主方在簽訂任何法律文件時,除非對方是正規裝修公司的法人代表,否則最好要求對方注明簽字人的身份證號碼。
怎么寫裝修合同書 篇二
甲方:___________
乙方:___________
工程項目:甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、施工內容:按照基礎裝修____項目清單施工,主材清單詳見本合同附件。
3、工程開工日期:________年____月____日
4、工程竣工日期:________年____月____日
工程總天數:____天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)陸萬捌仟元整(68,000元),詳見本合同附件。
第三條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。詳見本合同附件。
2、工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
第四條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
第五條:付款方式
1、合同一經簽訂,拆除進場,電工進場,甲方即應付工程材料款和施工工費的25%;
2、泥工進場,甲方即應付工程材料款和施工工費的25%;
3、木工進場,甲方即應付工程材料款和施工工費的25%;
4、刮瓷進場,甲方即應付工程材料款和施工工費的12.5%;
5、項目竣工當天,經甲方驗收合格后,甲方支付乙方工程材料款和施工工費的12.5%。
甲方每次支付工程款時,乙方應開具收據;乙方應提供所有主材的購買憑據。
1、甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2、甲方未按合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條:工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。
2、由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5、施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1、工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第九條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的憑據向有關部門投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向—仲裁委員會申請仲裁;–人民法院提起訴訟。
第十條:合同的變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十一條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式兩份,甲乙雙方各執壹份。
甲方:___________乙方:___________
日期:___________日期:___________
裝飾裝修合同 篇三
江蘇省xx市人民法院
民事判決書
(20xx)儀民初字第xxx號
原告:段XX
委托代理人:xxx,xx律師事務所律師。
被告:xxx裝飾工程有限公司。
法定代表人:王XX,總經理。
被告:王XX
被告李XX
被告李某女
原告段XX與被告xxx裝飾工程有限公司、李XX、李某女、王XX裝飾裝修合同糾紛一案,本院于20xx年6月5日立案受理后,依法組成合議庭公開開庭進行了審理。原告段XX及其委托代理人、被告xx公司、王XX的共同委托代理人xx、李XX的委托代理人xx到庭參加訴訟,被告李某女經本庭合法傳喚,未到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告段XX訴稱,自20xx年起被告xxx公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程,并將之轉包給原告施工,但工程款一直拖欠,截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。被告李XX、李某女、王XX三人為公司股東,20xx年至20xx年期間,三人采用營業收不入帳的方法,將公司約463萬余元的收入據為股東個人所有或轉入李XX任法定代表人的江蘇xx裝飾工程有限公司賬戶,導致xxx公司成為空殼公司;被告王XX、李某女在公司被吊銷后怠于履行清算義務。三人的行為侵害了債權人利益,故訴請法院判令被告xxx公司給付工程款58 466.92元,被告李XX、李某女、王XX承擔連帶責任。
提供主要證據:
1、原告與xxx公司工程結算表,xxx公司揚州分公司結算憑證,證明被告xxx公司欠原告工程款的事實;
2、xxx公司工商登記查詢表一份;
3、xxx現金會計xx證言,主要內容為20xx年4月至20xx年4月間,xxx公司正常經營,但營業收不入公司賬戶,客戶交現金就由李某女拿走,刷卡就入xxx公司賬戶,公司帳冊在李某女處,現在下落不明;
4、xxx揚州分公司建行帳戶和農行賬戶對賬單,顯示xxx公司分公司在20xx年3月至20xx年1月基本無營業收入;
5、xxx代理人調查筆錄,主要內容為xxx帳冊在李某女處。
證據4-5證明被告xxx公司被吊銷營業執照,但被告王XX、李某女怠于履行清算義務的事實及被告李XX、李某女、王XX采用營業收不入帳的方法,將公司收入個人所有或轉入關聯公司從而侵害原告債權的事實。
被告xxx公司辯稱,原告證據不能證明我公司欠他的裝修款,原告的訴訟請求應予以駁回。未提供證據。
被告王XX辯稱,原告稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實,公司債務與我無關,我不應承擔連帶責任。未提供證據。
被告李XX辯稱,原告所稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實,公司債務應由公司在其財產范圍內償還,與我個人無關;且原告對我的訴訟請求與對xxx的訴訟請求是兩個不同案由,應分案處理。未提供證據。
被告李某女書面辯稱,是李XX利用公司法定代表人身份挪用公司資金,拒絕歸還,我僅是業務總監,原告所稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實,為維持公司經營,我還從自家借了幾十萬給公司,原告對我的訴訟請求沒有事實依據,應予以駁回。未提供證據。
經審理查明,自20xx年起,被告xxx公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程,并將之轉包給原告施工,但工程款一直拖欠,截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。xxx公司成立于20xx年12月5日,公司注冊資本為人民幣10萬元,原股東/發起人為李某女、李XX,認繳出資額分別為4萬元、6萬元,實際出資4萬元、6萬元。20xx年5月25日,公司股東變更為李某女、王XX,認繳出資4萬元、6萬元,實際出資4萬元、6萬元,法定代表人也變更為王XX。20xx年6月21日,被告王XX曾以xxx公司和李某女為被告向本院起訴,要求解散xxx公司,本院立案受理后,王XX申請保全公司帳冊,但本院在其提供的地點未能找到,20xx年9月19日本院以證據不足為由判決駁回王XX的訴訟請求。20xx年12月5日至20xx年3月31日被吊銷營業執照之前,xxx公司正常營業,但自20xx年3月31日至今一直未進行清算。
上述事實,有原告與xxx公司工程結算表、xxx公司工商登記查詢表、xxx現金會計xxx證言、xxx揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對賬單、xxx代理人張木洋調查筆錄以及原、被告雙方當庭一致陳述等證據予以證實。
本院認為,對被告李XX所持原告對xxx的訴訟請求與對被告李XX、王XX、李某女的訴訟請求為兩個不同的案由,應分案處理的主張,本院認為被告李XX的主張沒有法律依據,同時從減少原告訟累、節約司法資源的角度考慮,對該主張不予以支持。對原告的訴訟請求,本院認為,首先,債務應當清償,原告提供的工程結算表及本院對xxx公司現金會計xxx的調查等證據足以證明被告xxx公司欠原告段XX工程款58 446.92元的事實,被告xxx公司負有清償義務,原告要求被告xxx公司給付工程款的訴訟請求符合法律規定,應該予以支持。其次,被告王XX、李某女作為股東,應在公司被吊銷營業執照后及時進行清算,但二人怠于履行清算義務,致使原告債權無法實現,違反了公司法及其司法解釋的相關規定,故應對該筆債務承擔連帶責任。第三,原告提供的現金會計xxx的證言、xxx揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對帳單、原告本人和丁等人的結算單等證據已能證明xxx有營業收,但公司帳冊掌握在被告李XX、李某女手中,現因二被告的原因,公司帳冊下落不明,應推定原告主張的被告李XX、李某女將xxx經營收入混同于個人財產或關聯公司財產的,濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避公司債務的事實成立,被告李XX、李某女的行為已嚴重損害了原告的利益,因此二人應對該筆債務承擔連帶責任。對原告所持被告王XX將公司財產混同于個人財產,要求其承擔連帶責任的訴訟請求,因原告的債權產生于王XX接受李XX股份成為股東之前,與其不能實現債權之間無因果關系,故不予支持。綜上,依照《中華人民共和國民法通則》第八十四條、《中華人民共和國公司法》第二十條、第一百八十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條、《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第七十五條的規定,判決如下:
被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內給付原告段XX工程款58 446.92元,被告李XX、李某女、王XX承擔連帶給付責任。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費1261元,公告費300元、保全費620元,合計2181元由被告xxx裝飾工程有限公司負擔;此款原告已墊付,則被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內償付給原告,被告李XX、李某女、王XX對此承擔連帶給付責任。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數提出副本,同時預交上訴費1261元,上訴于江蘇省揚州市中級人民法院。
審 判 長 xxx
代理審判員 xxx
人民陪審員 xxx
二零XX年四月十二日
書 記 員 xxx
裝修合同 篇四
合同編號:________
發 包 人: 承 包 人:
住 所: 住 所:
委托代理人: 營業執照號: 電 話: 委托代理人: 電話:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
工程地點:______________________________________。
工程內容及做法(家庭居室裝飾裝修工程施工項目預算表)。
工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表),發包人提供部分材料(發包人提供裝飾裝修材料表); (3)承包人包工、發包人包料(發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
工程期限________天,開工日期________年____月____日,竣工日期______ 年____月____日。
合同價款:本合同工程造價為(大寫):________________________元,小寫:______________元(家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)____________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條 發包人義務
開工前________天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
提供施工期間的水源、電源;
負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
不拆室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第五條 承包人義務
施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
嚴格執行有關施工現場管理的’規定,不得擾民及污染環境;
保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第六條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議(或變更項目預算表),同時調整相關工程費用及工期(必需保證100平方使用面積的住房油漆及乳膠漆工程25-30天,安裝工程5-10天)。
第七條 材料的提供
由發包人提供的材料、設備。發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續;
由承包人提供的材料、設備(承包人提供裝飾裝修材料表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第八條 工期延誤
對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
發包人未按期支付工程款(驗收單簽字后三天內),工期相應順延。
因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包人承擔,工期協商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。
第九條 質量標準:
雙方約定本工程施工質量標準:,施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由武漢市裝飾協會主管部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十條 工程驗收和保修
雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)水電施工改造完工,開關插座定位驗收;防水層經48小時試水不漏;
(2)泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工;
(3)木工吊頂,木制品完工;
(4)油漆工程完工;
(5)全部工程完工。 承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(家裝工程驗收單)。
工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續。
本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月,12個月后收費保修。保修內容為本公司施工過的項目,因外力引起的損壞和其它單位提供的設備,工程項目收費維修。
第十一條 工程款支付方式
雙方約定按以下____方式支付工程款:
(1)合同簽定后,發包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預付款,即_________元;泥工完工后,發包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進度款,即___________元;逢單項工程完工驗收后, 發包人按約定直接向承包人支付増加項目后的追加款,油漆工程完工后發包人按約定直接向承包人支付工程款15%余額款,即_________元。全部工程完工后三天內支付余款5%,即_________元。
(2)簽定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工驗收單簽名后三天內付款,按第條分多次(5%-20%)付款,水電改造定位完工驗收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%,即_______元,全部完工后三天付余款5%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清,即每次支付5-20%工程款+變更項目差額。
(3)其他支付方式:
工程驗收合格后,承包人應向發包人提出工程結算,并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后三日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程驗收單(家庭居室裝飾裝修工程驗收單)并簽字,發包人應在簽字后三天內向承包人結清每期工程進度款。
工程款全部結清后,承包人應向發包人開具正式統一發票(稅金另計)。
第十二條 違約責任
合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
發包人未按期支付每次工程進度款的(驗收簽字三日內),每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰元,十五天后乙方可中止合約。 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰元。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交武漢市裝飾協會或_______________________________________________仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 幾項具體規定
程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________________元(此費用不在工程價款內)。物業公司向業主的各項收費和押金由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
施工期間,發包人將外屋鑰匙________把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發包人負責交還鎖________把,由承包人當場負責安裝交付使用。
施工期間,承包人每天的工作時間為:上午________點______分至______點______分;下午______點______分至______點______分。
第十五條 其他約定事項:
第十六條 附則
本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
本合同簽訂后工程不得轉包。
本合同一式________份,雙方各執________份。
合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
附件一:裝飾施工內容報價單;
附件二:甲方提供材料、設備表;
附件三:甲方委托乙方購賣材料報價單;
附件四:工程項目變更單
附件五:工程質量驗收單
附件六:工程結算單
附件七:工程保修單
承 包 人(蓋章): ________ 發包人(簽字): ________ 法定代表人(簽字):________
委托代理人(簽字): ________ 委托代理人(簽字):________
________年________月________日
裝修合同 篇五
發包方(甲方):
承包方(乙方):
資質等級:
甲乙雙方根據我國法律規定,在審核乙方的裝修資質后,簽訂本裝修合同,具體條款如下:
1、工程概況:
2、工程名稱 地點 承包范圍 承包方式 承包內容
3、工期
4、工程質量標準:
5、工程造價:
6、付款方式:合同生效后,甲方下列方式直接向乙方支付工程款:
7、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后________日后如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表九:工程結算單)并簽字,甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。
8、工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統一發票。
9、違約責任
1)、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失,未造成損失的,應支付合同總價的5%為違約金。;
2)、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
3)、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失;
4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金;
5)、由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
6)、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金;
10、合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第__________種方式解決:
1、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;
2、向合同簽訂地人民法院起訴。
11、其他具體規定。
正規房屋裝修合同 篇六
甲方:xxxx(以下簡稱甲方)
乙方:xxxx(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:xxxxxx
2、工程地點:xxxxxxxxxx
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概況:建筑面積平方米。
二、工程裝修內容
綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為:xxxx¥元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)
四、工程期限
工程開工日期:xxxx年xx月x日
工程竣工日期:xxxx年xx月x日
五、質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質保金內付清。
七、雙方責任
1、甲方:負責提供整個工程的。使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、工程量發生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:xxxx
乙方單位名稱:xxxx
(蓋公章)(蓋公章)
xxxx年xx月xx日
裝修合同 篇七
合同編號:______
發包人: 承包人:
住所: 住所:
委托代理人: 營業執照號:
電話: 法定代表人: 電話:
BP機號: 委托代理人: 電話:
本工程設計人: 電話:
施工隊負責人: 電話:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律,法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自愿,協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:___________________.
1.2 工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式。
(1)承包人包工,包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(2)承包人包工,部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工,發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名,單位,聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條 發包人義務
4.1 開工前____天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具,陳設或將室內不易搬動的家具,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源,電源;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
4.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。
第五條 承包人義務
5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范,防火規定,施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上,下水管道的暢通;
5.4 保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第六條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第七條 材料的提供
7.1 由發包人提供的材料,設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續;
7.2 由承包人提供的材料,設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
8.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
8.3 發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________.
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)_________________________;
發包方(章): 承包方(章):
地 址: 地 址:
法定代表人 : 法定代表人 :
委托代理人 : 委托代理人 :
電 話: 電 話:
電 掛: 電 掛:
開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:
帳 號: 帳 號:
郵 政 編 碼: 郵 政 編 碼:
合同訂立時間: 年 月 日
正規裝修合同 篇八
發包方: (以下簡稱甲方) 承包方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律,法規的規定,結合項目裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自愿,協商一致的基礎上,就發包人的項目裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條:合同范圍及內容
1、合同范圍:
2、項目地點:
3、合同內容:根據甲方要求,進行 ( 約 ㎡)的整
體裝修設計(包括概念設計、方案設計、施工圖設計)及施工配合等。
概念設計:首先根據甲方所提供的設計資料及設計要求,乙方設計師進行概念性
設計,即著重整體的把握,通過大量啟發性、關聯性之圖片及構思草
圖,來表達設計意念。在此基礎上雙方進行溝通,若取得共同的見解即可進行下一步的設計工作。包括室內空間的平面布置方案,概念性
圖片,手繪草圖、ppt電子演示稿文件。
方案設計:根據甲方的意見,進行方案設計、修改及深化,并達到施工圖前的設計深度。本階段圖紙內容包括:平面布置圖、主要空間3D效果圖及材料展板;地面鋪裝圖、天花平面圖、天花綜合布置圖、主要室內空間立面圖。
施工圖設計:根據甲方意見,進行施工圖深化設計。本階段圖紙內容包括:
一、尺寸標注之平面布置圖、地面鋪裝圖、家具布置圖、天花平面圖、天花綜合布置圖、主要空間立面圖、節點大樣圖、剖面圖設計及工程量清單、材料表; 二、全部強弱電施工圖; 三、配合中央空調及新風系統出具相關圖紙 四、不包含消防施工圖紙,由專業消防部門和設計師配合。
修改圖紙設計:施工過程中的設計變更及圖紙變更。
現場服務:滿足甲方現場的施工服務。
提交成果:各階段裝修設計提交的圖紙包括:概念設計階段成果提供JPG電子版1份,打印A3文本1份。方案設計階段成果提供JPG電子版1份,打印A2文本1份,施工圖階段成果需在甲方認可后按照國家相關規定提供全套施工藍圖不少于6套,CAD電子版1套。
設計文件交付時間: 設計內容進度允許交叉進行,但全部設計文件交付時間在4月15日之前(如甲方對每階段圖紙審批時間超過48小時,乙方交付全部設計文件時間相應順延。)
第二條:雙方責任和權利:
(一) 甲方責任和權利:
1、全力支持乙方代表人員的現場工作,為乙方提供必要的現場辦公條件。
2、甲方應就設計方提供的進度、圖紙、草圖、說明以及其他文件及時反饋意見,做出認可或提出修改。
3、甲方需按時、定額向乙方支付有關費用。
4、在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,應對雙方共同認可的工作內容的款項予以付清。
5、甲方有權提出自己對設計方案的調整意見,如有與前階段的已確認意見相矛盾的地方應在雙方協商下完成。
6、若對設計方案中雙方已確認設計部分甲方要求追加或變更,則其追加、變更設計費用和設計時間另計。
7、如因甲方原因導致設計需返工時,雙方就相關合同條款變更及費用變化協商解決。 (二) 乙方責任和權利:
1、乙方交付的設計文件必須滿足各階段設計深度的要求,符合有關法律、行政法規的規定和建筑工程質量安全標準以及合同的約定。
2、當甲方提出修改局部細節設計和根據現場實際情況須修改時,乙方應及時修改原圖紙并出具新的修改圖紙,不另收取返工費。
3、乙方交付施工圖紙后,需配合甲方在施工前進行設計技術交底,若之后施工單位對圖面有任何疑義,乙方須及時回復或修改,修改設計不得影響工程進度。
4、未經甲方允許,乙方不得向第三方擴散、轉讓本項目內產生的所有設計圖紙和相關資料。
5、如因乙方原因導致工期延誤,乙方須向甲方進行賠償(賠償金=對甲方造成實際損失進行賠償,滯納金按照0.2%每日進行計算)。
6、在施工過程中,需要到現場解決問題時,乙方必須按照甲方要求委派設計師到現場配合工作。
第三條:合同的變更、中斷和終止及違約責任
1、 情況發生變化,致使合同條款需要變更,任一方可提出合同變更請求,經雙方協商,達成一致意見后,簽定正式補充協議,則變更成立,變更前的有關條款作廢,以變更后的條款為準。
2、 在設計過程中,因一方過失導致本合同中斷或終止,過錯方須支付相應賠償。
3、甲乙雙方在此工程進行的整個時期需努力維持一個互信的良好工作關系,如出現一方無故提出終止合同,則:
自本協議生效后,如果甲方在設計方案階段完成前單方面提出終止合同,須向乙方支付全部已完成設計的費用;如果甲方在設計方案階段后單方面提出終止合同,則須向乙方支付全部已完成設計的費用,并另外支付剩余階段酬金的40%為賠償。
自本協議生效后,乙方單方面要求中止或解除協議,則需按照合同規定剩余部分設計費用總額的40%給甲方作為賠償。
4、甲方應按本合同規定的金額和時間向乙方支付設計費用,如無正當理由逾期超過10天以上時,乙方應書面通知甲方,如經協商后甲方仍舊拖延支付,乙方有權利單方面停止下一階段的設計工作,甲方須按照國家滯納金相關管理辦法最高賠償比例向乙方進行賠償。甲方對設計文件不審批或本合同項目暫停緩建,甲方均應支付乙方已完成階段的設計費。
5、甲方委托乙方承擔本合同內容之外的工作服務,雙方另行商定額外費用并由甲方另行支付給乙方。
6、由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協調解決。
第四條:有關費用
1、有關費用:
根據本合同第一條所約定工作范圍及內容,該項設計費用合計為¥ 元(大寫人民幣: )。
明細如下所示:
第五條:爭端和仲裁
在合同執行期間,無論雙方發生合同中未涉及的糾紛,應以互相諒解、協商解決為原則,如協商無效,雙方同意由濟南市仲裁委員會對雙方的糾紛實行仲裁,該仲裁決定是終局決定,對雙方均有約束力,仲裁費由負方負責承擔。
第六條:一般規定
1、未經一方許可,雙方均不得將本合同中所涉及的權益、責任轉讓與他人。
2、雙方對本工程未來之裝飾完成場景均有拍攝權和發表權。 3、本合同未盡事宜,雙方另行簽訂補充協議作為附件。
4、 本合同一式四份,甲乙雙方各執二份,具有同等法律效力。
5、 本合同自簽訂之日起生效,雙方履行完合同規定的義務后,本合同即行終止。
發包方: 承包方:
法人簽字(代表): 法人簽字:(代表)
蓋章: 蓋章:
日期:20xx年xx月xx日 日期:20xx年xx月xx日
裝修合同 篇九
委托人(甲方):
承接人(乙方):
甲乙雙方經友好協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、委托方式:甲方將房屋裝修工程承包給乙方。
3、工程開工日期: 年 月 日
4、工程竣工日期: 年 月 日
第二條:工程價款
工程價款(金額): 元,包括(裝修材料費、人工費、設計費、施工清運費及其他雜費等)
第三條:材料供應
1、一切裝潢所需的材料,都由乙方供應。乙方嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價,材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償甲方。
2、乙方所提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用對工程造成的損失由乙方負責。
甲方向乙方預交首付款人民幣 元,到施工結束檢驗合格后一次性付清余款。
第四條:附則
1、在裝修期間若乙方工人造成設備與設施的損壞由乙方負責。
2、本協議簽訂后,工程不得轉包。
3、本協議一式二份。甲乙雙方各執一份,協議附件為本協議的組成部分,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
裝修合同 篇十
建設方: (以下簡稱甲方) 承建方: (以下簡稱乙方)
經甲乙雙方協商,甲方將自行修建房屋室內裝修工程承包給乙方,并達成如下協議,甲乙雙方共同遵守。
一、工程概況
1、施工地點:
2、承包方式:按預算執行。
3、總 價 款:。
4、工期:自20xx年20xx年日竣工,工期為60天。
二、工程驗收:
1、施工中乙方必須保質保量,按時完成。
2、工程竣工后,甲方應在3日內組織驗收,如未經驗收擅自使用,應視為驗收合格。
三、工程價款及結算方式:
1、合同簽定后,甲方應支付乙方總工程款,60%計:元,做為材料款。
2、工程過半(木工結束)甲方應支付乙方總工程款30%, 計: 元。
3、工程結束經甲方驗收合格后,甲方應支付乙方其余總工程款10%,計: 元。
4、如乙方在施工中,甲方要求增加工作量或中途改變施工內容要求,甲方應另行支付(差額)費用給乙方,工期順延。
四、違約責任:
1、合同簽訂后乙方應保質保量如期竣工,凡由于乙方原因未能如期竣工的(不可抗拒因素除外),乙方需承擔總工程款1%作為罰金。
2、如甲方未按合同支付工程款,應每日承擔合同總金額的1%作為罰金。
五、保修及售后服務:
1、因施工質量問題免費保修兩年;
2、如因不可抗力損壞,乙方只維修,所用費用由甲方支付;
3、如人為損壞或需調整變更樣式,乙方合理收費。
六、本合同履行過程中,如發生爭議,雙方應協商解決,如無法達成一致,應由當地人民法院裁決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。合同簽定之日起生效。
甲方:簽 字:
乙方: 簽 字:
年月日:
本文由用戶折月煮酒分享,如有侵權請聯系。如若轉載,請注明出處:http://www.zibokaizhi.cn/25354.html